中鼎大事记
当前位置:中鼎网 >> 案例 >> 仲裁案例 >> 商事仲裁案例>> 正文
是谁违反了合同
来源: 编辑: 发布时间:
纠纷缘起:
    老王一想到他的新房子就觉得憋闷:他把攒了一辈子的20多万元钱拿出来交给开发商,满以为2004年底就能住进新房,哪知这一等竟等到第二年年底!新房子是住上了,但足足迟了300多天,他实在咽不下这口气。当初与开发商签订的合同当中曾提到过开发商逾期交楼要承担违约金,于是他决定到仲裁庭上讨个说法。
    仲裁员经调查发现,开发商逾期交楼事出有因:延期是由于施工中遇到异常地质所致,并已取得了有关部门对“整个工程工期往后顺延3个月零20天”的证明文件。同时,开发商也申请了反请求仲裁,“反咬一口”说是老王违约了。原来,老王曾与开发商签订补充协议约定在2004年12月31日前付清全部款项,但后来得知开发商不能在12月31日交楼时自己“留了一手”,在所交款项中留下了3万多元没交,准备在开发商出契证时再交。开发商于是抓住这个把柄,要求老王支付所欠房款3万多元和违约金2.6万元。老王和开发商都觉得自己挺委屈,在仲裁庭上多番陈述,争执不下。
    仲裁庭根据事实认为,即使有关部门同意整个工期顺延3个月零20天,开发商也应当于2005年4月20日前履行交付义务,但老王在同年11月5日才接到收楼通知,还是晚了近200天。按照合同约定,开发商应付给老王逾期交楼违约金6万余元。同时,由于合同约定交楼时间及最后一期付款时间均为“2004年12月31日前”,但开发商未能依约履行交楼义务,老王可以行使“抗辩权”,即暂不支付最后一期房款。而老王还是交了最后一期房款,只不过从中扣下3万余元没交而已,所以,开发商以老王未依约履行付款义务为由要求老王支付逾期付款违约金是没有道理的。老王只要补交那3万多元余额即可。
    此案中,由于当事人对相关法律知识的欠缺和对仲裁程序的茫然,在仲裁过程中不能很好地行使自己的权利,仲裁庭为他提供了参与仲裁程序的平等机会,使双方都能平等地举证、质证。结案后这位当事人说:“仲裁确实好,公平。我以后有了纠纷还要通过仲裁解决;我周围的人有了纠纷我也介绍他们来仲裁。”第二天当事人又上门赠送锦旗“公正廉洁,及时化解,一方净土,一片蓝天”表示对仲裁公正的赞誉。结果的公正既是仲裁公正的体现,也是仲裁自己向社会最好的昭示。
关于中鼎About Us广告服务法律服务加盟合作诚聘英才联系我们网站地图友情链接我要留言网站帮助
司法鉴定会员请加QQ:840841090 律师会员请加QQ:970573375 司法鉴定咨询请加QQ:565376770 联系电话:0631-5288148 技术支持:商桥网络
中鼎网版权所有 2006-2008 ALLRIGHTS RESERVED 鲁ICP备06028263号